N ___ tratat pentru serviciul de fabricare, instalare și garanție de ferestre plastice (aproximativ)
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Executorul fabricarea, instalați și să efectueze garanție ferestre din metal-plastic (în continuare - produsul), iar Clientul - să accepte și să plătească pentru performanță.
1.2. Structura, caracteristicile cantitative și calitative ale produselor indicate în Referințele Tehnice (Anexa N 1), care este parte integrantă din prezentul.
1.3. Executarea lucrărilor de temeiul prezentului acord sunt dependente Antreprenorului.
2. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI SOLUȚIONAREA PĂRȚILOR
2.1. Costing Tratatul convenit părțile în estimarea (apendicele N 2, care face parte integrantă din prezentul).
2.2. Procedura de plată a muncii prestate: _____________, termenii de plata: ______________________.
3. Drepturile și obligațiile părților
3.1. Responsabilitati Contractor:
3.1.1. În timpul ______ primirii termenilor clientului de referință pregătit estimări ale costurilor de lucrări și trimite spre aprobare clientului documentelor justificative (facturi achiziționate de pe materialele Antreprenorului necesare pentru a efectua lucrările în conformitate cu prezentul acord).
3.1.2. Pentru a începe producția de bunuri nu mai târziu de _______ după aprobarea estimărilor de lucru pentru a finaliza fabricarea de Client și cel mai târziu _____________________.
Graficul prezinta performanța repere importante în estimările de muncă.
3.1.3. La finalizarea lucrărilor, inclusiv pentru executarea anticipată a lucrărilor, informează clientul prin fax sau e-mail N _______ _____________________.
perioada de acceptare a rezultatului muncii convenite de către părți în plus.
3.1.5. Materiale de constructii Executare din cadrul _______ după sfârșitul produselor de instalare.
3.1.6. Nu mai târziu de ________ transmite rezultatele Clientului printr-un act de muncă efectuate (Anexa N __ la prezentul regulament).
3.2. Responsabilitățile clientului:
3.2.1. Contractantul pentru a furniza următoarele condiții pentru produsele de instalare: _______________, inclusiv liberă a zonei de lucru obiecte străine la o distanță de _____ metri de deschidere a ferestrei, sursa de alimentare, _____________________.
3.2.2. Acceptați rezultatul actului operațiunilor de primire și de transmitere în perioada stabilită în Sec. 3.1.6 prezentei, sau în modul prescris para. 3.1.3 din prezentul.
3.2.3. funcționare cu plată urmând procedura prevăzută la pct. 2.2 din prezentul articol.
3.3. Părțile pot denunța prezentul acord de comun acord sau în mod unilateral în cazurile prevăzute la alin. 5, art. 709, p n 2 - .. 3 linguri. 715, p. 3 linguri. 716, art. 717, n. 2, art. 719, p. 3 linguri. 723, n. 2, art. 731, p. 3 linguri. 737 din Codul civil al România, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți încetarea nu mai puțin de _____ înainte de data propusă de reziliere.
4. GARANȚIE
4.1. Nu mai târziu de ______ după semnarea certificatului de finalizare Contractantul se angajează să transfere cardul de garanție pentru clienți (pașaport) la produsul instalat și instrucțiunile de utilizare a produsului.
4.2. Artistul se angajează să elimine toate defectele care apar în timpul funcționării produsului din vina contractantului în timpul perioadei de garanție (________________) (specificați perioada de garanție), în timpul căreia începe din momentul în care părțile semnează certificatul de finalizare.
5. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR
5.1. În cazul încălcării de către condițiile de plată pentru clienți prevăzute la alin. 2.2 din prezentul Contract, Contractantul are dreptul de a cere de la plata dobânzii pentru clienți la rata prevăzută de legile aplicabile din România.
5.2. În caz de încălcare a termenilor de executare de către contractant a obligațiilor sale în conformitate cu punctul 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4 - .. 3.1.6 din prezentul acord, Cumpărătorul are dreptul de a solicita Antreprenorului să plătească daune-interese în cuantum de ______ (_________) de ruble pe fiecare zi de întârziere .
5.3. În cazul în care lucrările sunt de proastă calitate și / sau abateri de la specificațiile clientului, termenii acestui acord, precum și cerințele legislației românești, Clientul poate, la discreția sa, de a cere de la Contractant:
- eliminarea liberă a deficiențelor termenul convenit cu contractantul;
- reducerea proporțională a prețului contractului;
- compensație pentru cheltuielile sale documentate pentru eliminarea defectelor.
6. DISPOZIȚII FINALE
6.1. Restul, care nu este reglementată în prezentul acord, prevederile legislației române.
6.2. Diferențele care apar între părți vor fi soluționate prin negocieri. În cazul în care rezultatul negocierilor nu va fi atins, părțile se trimite cauza instanței, în conformitate cu legile din România.
6.3. Acordul va intra în vigoare la data semnării și sunt valabile până când părțile îndeplinesc obligațiile asumate.
6.4. Prezentul acord se face în 2 exemplare de forță juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.
6.5. Următoarele anexe sunt parte integrantă din prezentul articol:
6.5.1. Clienți Referințe tehnice (Anexa 1 N).
6.5.2. Estimarea (Anexa 2 N).
6.5.3. Raport de finalizare (anexa N __).